|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130919/0504/059 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309190504059 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций", Россия, 142530, Московская область, Электрогорск, ул. Святого Константина, 6 | |
Контактное лицо: |
Тимофеева Яна Евгеньевна Специалист 1 кат. |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Поставка приборов контроля ПКЦ-1111 для изготовления шкафов системы проведения испытаний (АСПИ) | |
Категория продукции: |
Приборы контроля и регулирования технологических процессов |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 157 530,63 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 157 530,63 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: |
Первый платеж – аванс не более 15% от стоимости поставки (цены договора), включая НДС оплачивается в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на основании счета
Поставщика. Окончательная оплата Товара производится на основании счета-фактуры в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем накладной ТОРГ-12 после получения Товара надлежащего качества и в надлежащей комплектности на основании документов, поименованных в пункте 3.3 проекта Договора. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются |
|
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 142530, Московская область, г.Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6 | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 08.10.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 11.10.2013, Дата окончания поставки: 14.11.2013 | |
Дата публикации: | 19.09.2013 10:54 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 24.09.2013 10:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 25.09.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1198783" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли 6. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о
неприостановлении экономической деятельности участника закупки 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1198783 | Скачать файл Извещение_на поставку приборов контроля (55 Кб) | 19.09.2013 10:52 | |
2-1198783 | Скачать файл Документация_поставка приборов контроля_новая (620 Кб) | 19.09.2013 10:52 | |
3-1198783 | Скачать файл Техническое задание (1.2 Мб) | 19.09.2013 10:53 |