Право заключения договора на Выполнение модернизации действующих флюсоплавильных печей. Работы по устройству металлоконструкций и бетонных оснований. (#78753327)

Сведения о процедуре
ИД процедуры
Ид типа процедуры
Тип процедуры	Запрос предложений
Номер процедуры	249987365
Номер процедуры в ЕИС
Номер процедуры ГК	240614/25699/067
Статус процедуры	Прием заявок
Наименование процедуры *	Право заключения договора на Выполнение модернизации действующих флюсоплавильных печей. Работы по устройству металлоконструкций и бетонных оснований.
Форма подачи заявки *
Закупка проводится в соответствии с 223-ФЗ
Вариант проведения процедуры *	Открытая
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://utp.sberbank-ast.ru
Ссылка на процедуру
Срок действия предложения	60

Сведения об организаторе
ИД организатора
ИНН Организатора	7817047256
КПП Организатора	781701001
ОГРН организатора	1086673008003
ИКО Организатора
Наименование Организатора	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Место нахождения (юридический адрес)	196650, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. ГОРОД КОЛПИНО, ТЕР. ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Д. 67, ЛИТЕРА БХ
Почтовый адрес (фактический адрес)	196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

Контактная информация по проведению тендера
Адрес электронной почты *	Aleksandr.Lebedev@omzglobal.com
Номер контактного телефона *	+7 (812) 322-88-57
Контактное лицо *	Лебедев Александр Аркадьевич

Подача заявок
Дата и время начала срока подачи заявок на участие *	14.06.2024 13:35
Порядок подачи заявок *	В соответствии с извещением

Рассмотрение заявок
Место рассмотрения заявок	В соответствии с документацией
Порядок рассмотрения заявок *	В соответствии с извещением

Подведение итогов
Место подведения итогов	В соответствии с документацией
Дата подведения итогов *	26.07.2024
Порядок подведения итогов *	В соответствии с извещением

Лоты

Сведения о лотах

Общая информация о лоте
ИД лота
Код (идентификатор), полученный из внешней системы
Код (идентификатор) внешней системы-источника
Номер лота *	1
Статус	Прием заявок
Наименование лота (предмет договора) *	Право заключения договора на Выполнение модернизации действующих флюсоплавильных печей. Работы по устройству металлоконструкций и бетонных оснований.
Описание предмета закупки	Выполнение модернизации действующих флюсоплавильных печей. Работы по устройству металлоконструкций и бетонных оснований.
Планируется заключение рамочного договора
Необходимо привлечение к исполнению договора субподрядрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП *	Нет
Категория закупки
Дата заключения договора	15.08.2024
Разрешить превышать НМЦ
Возможность проведения переторжки

Регламентные даты
Дата и время окончания приема заявок	26.06.2024 10:00
Дата и время вскрытия конвертов	26.06.2024 10:00
Дата рассмотрения заявок	16.07.2024 23:59

Сведения о цене договора
Способ указания начальной (максимальной) цены договора *	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
Начальная (максимальная) цена договора с НДС	14742000.00
Начальная (максимальная) цена договора без НДС	12285000.00
Начальная цена торгов
Валюта *	Российский рубль
Дата курса валюты
Курс валюты
Объем в базисном уровне цен

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Способ указания места поставки *	По лоту в целом
Место поставки (адрес) *	в соответствии с условиями проекта договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации)

Требования к обеспечению заявки
Параметры ссылки на сервис гарантии
Вид обеспечения заявки на участие * Онлайн-помощь Вид обеспечения заявки на участие Вид обеспечения заявки на участие Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств, предоставления независимой гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. В случае выбора обеспечения заявки в виде денежных средств, такие денежные средства блокируются на лицевых счетах участников на электронной площадке. Размер обеспечения заявки устанавливается заказчиком от начальной максимальной цены лота. По умолчанию предусмотрено значение «Не установлено», т.е. для данного лота не требуется обеспечение заявки на участие. В данном случае в поле «Размер обеспечения» необходимо поставить значение «0». В случае если в процедуре установлен признак, что процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства, то при подаче заявки участник может приложить в качестве обеспечения независимую гарантию или перечислить денежные средства по своему выбору. Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru	Денежные средства, банковская гарантия
Размер обеспечения заявки	150000.00
из них сумма, подлежащая блокированию на площадке
Наличие тарифного плана Онлайн-помощь Наличие тарифного плана Ознакомиться с действующими тарифными планами можно в разделе "Тарифы". Банковские реквизиты для перечисления денежных средств Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru	Тариф обязателен
Валюта обеспечения заявки, обеспечение оплаты услуг Оператора	Российский рубль
Иные требования к обеспечению заявки (порядок, срок и случаи возврата обеспечения, условия банковской гарантии)	В соответствии с документацией

Требования к обеспечению исполнения договора
Установлено требование к наличию обеспечения исполнения договора
Вид обеспечения исполнения договора	Не установлено
Размер обеспечения исполнения договора

Требования к обеспечению возврата аванса
Вид обеспечения возврата аванса	Не установлено

Требования к обеспечению гарантийных обязательств
Установлено требование к обеспечению гарантийных обязательств
Вид обеспечения гарантийных обязательств	Не установлено
Размер обеспечения гарантийных обязательств
Валюта обеспечения гарантийных обязательств
Размер обеспечения гарантийных обязательств

Сведения о торгах
Дата и время начала подачи предложений
Дата и время начала срока подачи предложений о цене *
Минимальный шаг, %
Максимальный шаг, %

Сведения о заказчиках

Сведения о заказчиках и их потребностях

Сведения о заказчике
Ид объекта BidCustomer
Ид организации заказчика
Наименование заказчика	Общество с ограниченной ответственностью "Ижорские сварочные материалы"
ИНН	7817047256
КПП	781701001
ОГРН
ИКО

Сведения о цене заказчика
НМЦ договора заказчика	14742000.00

Информация о товаре, работе, услуге

Номер *

Наименование *

Количество

Онлайн-помощь

Количество

В случае заполнения данной колонки, необходимо заполнить колонку «Единица измерения». Если колонка «Количество» не заполняется, то колонка «Единица измерения» также не требует заполнения.

Внимание! В случае, если в лоте не заполнены сведения о количестве, провести этап по лоту в виде торговой сессии будет не возможно.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru

Цена единицы

ОКПД2 *

ОКВЭД2 *

Единица измерения

Базис сравнения

Онлайн-помощь

Базис сравнения

В случае если заказчик применяет налоговый вычет НДС в отношении приобретаемой продукции, то в поле "Базис сравнения" устанавливается значение "Да", в ином случае устанавливается значение "Нет".

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru

Срок начала поставки/выполнения работ/оказания услуг

Срок окончания поставки/выполнения работ/оказания услуг

Дополнительные поля по позиции

1

Выполнение модернизации действующих флюсоплавильных печей. Работы по устройству металлоконструкций и бетонных оснований.

1.000

УШТ

15.08.2024

31.12.2024

Дополнительные поля по позиции

Код поля	Наименование поля	Тип поля	Значение

Онлайн-помощь

Требования к файлам

Заполняется в случае необходимости предоставления участниками документов в структурированном виде. Например, заявки по форме организатора. Необходимо нажать ссылку выбрать и из справочника выбрать значение заявка по форме организатора. Сама форма заявки прикрепляется заказчиком в извещении в разделе Документация в отдельном поле для скачивания участником. При подаче заявки на участие участник приложит в отдельном поле заявку по форме организатора. Аналогично в отношении иных документов, которые должен прикрепить участник в структурированном виде. Для указания конкретных документов можно добавить документ, нажав ссылку Новый элемент и указать название документа.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru

Требования к файлам

Онлайн-помощь

Требования к файлам

Заполняется в случае необходимости предоставления участниками документов в структурированном виде. Например, заявки по форме организатора. Необходимо нажать ссылку выбрать и из справочника выбрать значение заявка по форме организатора. Сама форма заявки прикрепляется заказчиком в извещении в разделе Документация в отдельном поле для скачивания участником. При подаче заявки на участие участник приложит в отдельном поле заявку по форме организатора. Аналогично в отношении иных документов, которые должен прикрепить участник в структурированном виде. Для указания конкретных документов можно добавить документ, нажав ссылку Новый элемент и указать название документа.

Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
e-mail: company@sberbank-ast.ru

Файлы в структурированной форме, которые необходимо приложить по требованию Организатора

Наименование требования

Файлы для требования

Квалификация участника

Файлы для требования

Тип документа
Опыт участника процедуры закупки

Цена договора

Файлы для требования

Тип документа

Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».

Файлы для требования

Тип документа

Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого пункта, предусмотренного технической частью закупочной документации (Том 2 «Техническая часть»), в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (Форма 2), в том числе содержащее: ? описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); ? указание объема работ или порядка его определения; ? документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности. Участнику в техническом предложении, предоставляемом в составе заявки на участие в закупке, необходимо указать наименование изготовителя каждого предлагаемого товара, конкретные технические решения, марки, модели и т.п. без указания слов «или аналог («или эквивалент»).

опыт участника закупки: (учитывается только опыт участника; опыт иных лиц, привлекаемых участником для исполнения договора, не учитывается): участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2021 - 2024 гг. (период включает три последних календарных года и истекший период текущего календарного года до первоначально установленного срока открытия доступа к заявкам) в соответствии с подклассом 33.1 «Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования» Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2 ОК 034-2014 «КПЕС 2008» на общую сумму не менее 5 897 000,00 руб. без НДС.

Файлы для требования

Тип документа

справка об опыте выполнения договоров с обязательным приложением копий следующих документов: - документов, подтверждающих состав поставок, составленных в рамках договора, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета и подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень поставленного оборудования; - при указании в заявке на участие в закупке опыта поставки оборудования 1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности по ФНП - класс безопасности поставленного оборудования ____ (указываются ФНП в зависимости от ОИАЭ, на безопасность которого влияет предлагаемое оборудование); - документов, подтверждающих исполнение поставок, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета и подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - перечень переданного и принятого заказчиком по договору оборудования; - стоимость переданного и принятого заказчиком по договору оборудования; - документ, подтверждающий участие в данной поставке участника закупки, подписанный представителем заказчика по договору, содержащий следующие сведения: - реквизиты договора (номер и дата); - наименование оборудования по договору; - конечный объект, на который поставлено оборудование; - наименование участника закупки. В случае, если по представленным документам не прослеживается полностью цепочка от конечного заказчика до изготовителя оборудования, то в составе заявки также представляются указанные документы, подтверждающие состав и исполнение поставок, по которым данную цепочку возможно проследить

ненахождение участников закупки в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Файлы для требования

Тип документа

документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестра на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://minjust.gov.ru/ru/ организатором закупки (заказчиком) самостоятельно. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия принимает решение об отклонении заявки на закупку лица, сведения о котором содержатся в реестре иностранных агентов.

Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков, выполняющий работы на сумму более 5% от общей цены заявки участника закупки: - осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика; - согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ;

Файлы для требования

Тип документа

копии договоров (в том числе предварительных или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в составе заявки на участие в закупке указанных договоров документы, представленные на такого субподрядчика, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах, не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками (Форма 4). Данный план заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению.

наличие системы управления охраной труда (СУОТ).

Файлы для требования

Тип документа
подтверждение по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у участника закупки системы управления охраной труда (СУОТ)
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» документации о закупке, о наличии у привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей системы управления охраной труда (СУОТ)

обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме выполняемых работ, услуг, а именно: а) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки: лицензию на __________________________; лицензию на __________________________; членство в саморегулируемой организации (СРО), требуемое в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (ГрК РФ), дающее право ______ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, в отношении ____. Член СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, должен быть зарегистрирован в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая СРО, за исключением случаев, указанных в ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ; б) подтвердить право некоммерческой организации на статус СРО, если участник является членом такой СРО; в) на момент заключения договора размер взносов участника в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (уровень ответственности) и в компенсационный фонд возмещения вреда (уровень ответственности) СРО должен соответствовать требованиям ГрК РФ.

Файлы для требования

Тип документа

- в случае наличия информации в соответствующем открытом и общедоступном государственном реестре, то указание адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены такие информация и документы в отношении участника закупки. - в случае отсутствия информации в открытых и общедоступных государственных реестрах, предоставляются копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: копии документов, указанные в столбце «Требования» данного пункта вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ. если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для участника закупки требуется членство в СРО: выписка из реестра членов СРО, членом которой является участник закупки, не предоставляется. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно на основании сведений из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций, в том числе проверяется, что участник закупки, зарегистрирован в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая СРО, при наличии в данном субъекте РФ СРО / на территории любого из субъектов РФ, имеющих общую границу с субъектом РФ, в котором зарегистрирован участник закупки, если на территории субъекта РФ, в котором зарегистрирован участник закупки, отсутствует зарегистрированная СРО. документ органа надзора за СРО, подтверждающий право некоммерческой организации на статус СРО, не предоставляется. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно на основании сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. [указывается в случае проведения конкурентной закупки] сведения о праве выполнения работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, с указанием видов работ и объектов, в отношении которых дано право выполнения данных работ, проверяются организатором закупки (заказчиком) самостоятельно на основании сведений из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций.

отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли;

Файлы для требования

Тип документа
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.

наличие гражданской правоспособности быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц); быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (для иностранных участников);

Файлы для требования

Тип документа

копии документов о государственной регистрации из следующих: ? для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ); ? для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка ЕГРИП). Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/; для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, сопровождающиеся переводом на официальный язык закупки в соответствии с требованиями закупочной документации; в составе заявки, предоставляемой в бумажной форме, данные документы предоставляются легализованными (допускается апостилирование) с нотариально заверенным переводом на официальный язык закупки; б) копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета

Файлы для требования

Тип документа

копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший финансовый год и за истекший период финансового года (6 месяцев текущего финансового года/ 9 месяцев текущего финансового года) ) и/или иные формы предоставления данных участниками закупки в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными разделом 3 документации.

не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

Файлы для требования

Тип документа

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.

подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

Файлы для требования

Тип документа

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)

подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;

Отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ: для российских участников – отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или если участником закупки в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято

Файлы для требования

Тип документа

заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - отсутствия недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - сведения об о

Полная информация по тендеру закрыта

Просмотр извещения

Онлайн-помощь

Вид обеспечения заявки на участие

Онлайн-помощь

Наличие тарифного плана

Онлайн-помощь

Количество

Онлайн-помощь

Базис сравнения

Онлайн-помощь

Требования к файлам

Онлайн-помощь

Требования к файлам

Другие тендеры за этот временной период

Зарегистрируйтесь!

Как использовать информацию по этому тендеру?