|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130805/1162/012 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1308051162012 | |
Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШСПЕЦТРАНС», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Рабочая, д.10Б | |
Контактное лицо: |
Пятаков Михаил Евгеньевич Директор |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
901-ES-79. Угли каменные | |
Категория продукции: |
Уголь кузнецкий марки А - антрацит |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 441 000,00 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 441 000,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Оплата продукции производится Покупателем по безналичному расчету в размере 100,00 % в течение 10 рабочих дней с момента получения ТМЦ на склад покупателя (фиксируется железнодорожной накладной по прибытии продукции в адрес Заказчика). | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 144001, Московская обл., г. Электросталь, Рабочая ул., д. 10Б | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 13.09.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 08.10.2013 | |
Дата публикации: | 05.08.2013 16:17 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.08.2013 13:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 30.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1183187" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников). 2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 3. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 6. наличие опыта выполнения договоров, сопоставимого характера и объема поставляемого товара: должен иметь завершенные договоры, сопоставимого характера и объема на сумму не менее 50% от начальной максимальной цены договора, установленной в извещении и настоящей документации 7. Предоставляется удостоверение качества на всю партию товара 8. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции
единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл 2. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её) 3. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника 4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 5. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн 6. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц) 7. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест 8. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 10. справка об опыте выполнения договоров c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты 11. Сводная таблица стоимости в виде Adobe-формы |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1183187 | Скачать файл Извещение (21 Кб) | 05.08.2013 16:09 | |
2-1183187 | Скачать файл Спецификация (47 Кб) | 05.08.2013 16:09 | |
3-1183187 | Скачать файл Документация (471 Кб) | 05.08.2013 16:09 | |
4-1183187 | Скачать файл Проект договора (122 Кб) | 05.08.2013 16:09 | |
5-1183187 | Скачать файл Технические условия (212 Кб) | 05.08.2013 16:09 | |
6-1183187 | Скачать файл Приложение №2 (30 Кб) | 05.08.2013 16:09 |