Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения системы мониторинга информационной безопасности на условиях простой неисключительной лицензии и поставка сертификата активации сервиса технической поддержки (#77573874)
Стать клиентомРегион проведения тендера:Московская область Город проведения закупки/тендера:Подольск Сумма контракта:3 596 000 рублей Организатор тендера:ООО "ААЭМ"
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Просмотр извещения
Уважаемые поставщики!
Для определения заказчиками потенциальных участников закупок поставщикам необходимо в сведениях об организации, указанных при аккредитации на ЭТП, заполнить либо детализировать обязательные
данные о применяемых организацией кодах ОКПД2, а также заполнить (актуализировать) коды ОКВЭД2. Для этого необходимо перейти во вкладку "Торговая секция", "Изменение данных в ТС".
Сведения о процедуре
ИД процедуры
Ид типа процедуры
Тип процедуры
Запрос предложений
Номер процедуры
242754162
Номер процедуры в ЕИС
Номер процедуры ГК
240416/0599/028
Статус процедуры
Прием заявок
Наименование процедуры *
Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения системы мониторинга информационной безопасности на условиях простой
неисключительной лицензии и поставка сертификата активации сервиса технической поддержки
Форма подачи заявки *
Закупка проводится в соответствии с 223-ФЗ
Вариант проведения процедуры *
Открытая
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://utp.sberbank-ast.ru
Ссылка на процедуру
Срок действия предложения
60
Сведения об организаторе
ИД организатора
ИНН Организатора
5036083578
КПП Организатора
503601001
ОГРН организатора
1075074009977
ИКО Организатора
75036083578503601001
Наименование Организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Турбинные технологии ААЭМ»
Место нахождения (юридический адрес)
142103, Россия, Московская область, Подольск, Железнодорожная, д. 2
Почтовый адрес (фактический адрес)
195197, Россия, Г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 43А
Контактная информация по проведению тендера
Адрес электронной почты *
t.d.tyurikova@aaemturbines.com
Номер контактного телефона *
(812) 635-70-71
Контактное лицо *
Тюрикова Татьяна Дмитриевна
Подача заявок
Дата и время начала срока подачи заявок на участие *
16.04.2024 19:43
Порядок подачи заявок *
В соответствии с извещением
Рассмотрение заявок
Место рассмотрения заявок
В соответствии с документацией
Порядок рассмотрения заявок *
В соответствии с извещением
Подведение итогов
Место подведения итогов
В соответствии с документацией
Дата подведения итогов *
27.05.2024
Порядок подведения итогов *
В соответствии с извещением
Лоты
Сведения о лотах
Общая информация о лоте
ИД лота
Код (идентификатор), полученный из внешней системы
Код (идентификатор) внешней системы-источника
Номер лота *
1
Статус
Прием заявок
Наименование лота (предмет договора) *
Право заключения договора на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения системы мониторинга информационной безопасности на условиях простой
неисключительной лицензии и поставка сертификата активации сервиса технической поддержки
Описание предмета закупки
Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения системы мониторинга информационной безопасности на условиях простой неисключительной лицензии и
поставка сертификата активации сервиса технической поддержки
Планируется заключение рамочного договора
Необходимо привлечение к исполнению договора субподрядрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП *
Нет
Категория закупки
Дата заключения договора
17.06.2024
Разрешить превышать НМЦ
Возможность проведения переторжки
Регламентные даты
Дата и время окончания приема заявок
26.04.2024 10:00
Дата и время вскрытия конвертов
26.04.2024 10:00
Дата рассмотрения заявок
16.05.2024 23:59
Сведения о цене договора
Способ указания начальной (максимальной) цены договора *
Сведения о начальной (максимальной) цене договора
Начальная (максимальная) цена договора с НДС
3596000.00
Начальная (максимальная) цена договора без НДС
3317000.00
Начальная цена торгов
Валюта *
Российский рубль
Дата курса валюты
Курс валюты
Объем в базисном уровне цен
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Способ указания места поставки *
По лоту в целом
Место поставки (адрес) *
В соответствии с закупочной документацией
Требования к обеспечению заявки
Вид обеспечения заявки на участие * Онлайн-помощь Вид обеспечения заявки на участие
Вид обеспечения заявки на участие Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств, предоставления
независимой гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа
предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки. В случае выбора обеспечения заявки в виде денежных
средств, такие денежные средства блокируются на лицевых счетах участников на электронной площадке. Размер обеспечения заявки устанавливается заказчиком от начальной
максимальной цены лота. По умолчанию предусмотрено значение «Не установлено», т.е. для данного лота не требуется обеспечение заявки на участие. В данном случае в поле «Размер
обеспечения» необходимо поставить значение «0». В случае если в процедуре установлен признак, что процедура проводится только для субъектов малого и среднего
предпринимательства, то при подаче заявки участник может приложить в качестве обеспечения независимую гарантию или перечислить денежные средства по своему выбору.
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru
Не
установлено
Размер обеспечения заявки
0.00
из них сумма, подлежащая блокированию на площадке
Наличие тарифного плана Онлайн-помощь Наличие тарифного плана
Ознакомиться с действующими тарифными планами можно в разделе "Тарифы". Банковские реквизиты для перечисления денежных средств
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru
Тариф обязателен
Валюта обеспечения заявки, обеспечение оплаты услуг Оператора
Российский рубль
Иные требования к обеспечению заявки (порядок, срок и случаи возврата обеспечения, условия банковской гарантии)
В соответствии с документацией
Требования к обеспечению исполнения договора
Установлено требование к наличию обеспечения исполнения договора
Вид обеспечения исполнения договора
Не установлено
Размер обеспечения исполнения договора
Требования к обеспечению возврата аванса
Вид обеспечения возврата аванса
Не установлено
Требования к обеспечению гарантийных обязательств
Установлено требование к обеспечению гарантийных обязательств
Вид обеспечения гарантийных обязательств
Не установлено
Размер обеспечения гарантийных обязательств
Валюта обеспечения гарантийных обязательств
Размер обеспечения гарантийных обязательств
Сведения о торгах
Дата и время начала подачи предложений
Дата и время начала срока подачи предложений о цене *
Минимальный шаг, %
Максимальный шаг, %
Сведения о заказчиках
Сведения о заказчиках и их потребностях
Сведения о заказчике
Ид объекта BidCustomer
Ид организации заказчика
Наименование заказчика
Общество с ограниченной ответственностью "Турбинные технологии ААЭМ"
ИНН
5036083578
КПП
503601001
ОГРН
ИКО
Сведения о цене заказчика
НМЦ договора заказчика
3596000.00
Информация о товаре, работе, услуге
Информация о товаре, работе, услуге
Информация о товаре, работе, услуге
ИД позиции лота
Код (идентификатор), полученный из внешней системы
Код (идентификатор) внешней системы-источника
Ид подпозиции плана
Номер *
Наименование *
Количество Онлайн-помощь Количество
В случае заполнения данной колонки, необходимо заполнить колонку «Единица измерения». Если колонка «Количество» не заполняется, то колонка
«Единица измерения» также не требует заполнения.
Внимание! В случае, если в лоте не заполнены сведения о количестве, провести этап по лоту в виде торговой сессии будет не возможно.
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru
Цена единицы
ОКПД2 *
ОКВЭД2 *
Единица измерения
Базис сравнения Онлайн-помощь Базис сравнения
В случае если заказчик применяет налоговый вычет НДС в отношении приобретаемой продукции, то в поле "Базис сравнения" устанавливается значение
"Да", в ином случае устанавливается значение "Нет".
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru
Срок начала поставки/выполнения работ/оказания услуг
Срок окончания поставки/выполнения работ/оказания услуг
Дополнительные поля по позиции
1
Сертификат активации
1.000
-
17.06.2024
05.07.2024
Дополнительные поля по позиции
Код поля
Наименование поля
Тип поля
Значение
2
Продление лицензии
1.000
-
17.06.2024
05.07.2024
Дополнительные поля по позиции
Код поля
Наименование поля
Тип поля
Значение
Онлайн-помощь Требования к файлам
Заполняется в случае необходимости предоставления участниками документов в структурированном виде. Например, заявки по форме организатора. Необходимо нажать ссылку выбрать и
из справочника выбрать значение заявка по форме организатора. Сама форма заявки прикрепляется заказчиком в извещении в разделе Документация в отдельном поле для скачивания
участником. При подаче заявки на участие участник приложит в отдельном поле заявку по форме организатора. Аналогично в отношении иных документов, которые должен прикрепить
участник в структурированном виде. Для указания конкретных документов можно добавить документ, нажав ссылку Новый элемент и указать название документа.
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru
Требования к файлам
Онлайн-помощь Требования к файлам
Заполняется в случае необходимости предоставления участниками документов в структурированном виде. Например, заявки по форме организатора. Необходимо нажать ссылку выбрать и
из справочника выбрать значение заявка по форме организатора. Сама форма заявки прикрепляется заказчиком в извещении в разделе Документация в отдельном поле для скачивания
участником. При подаче заявки на участие участник приложит в отдельном поле заявку по форме организатора. Аналогично в отношении иных документов, которые должен прикрепить
участник в структурированном виде. Для указания конкретных документов можно добавить документ, нажав ссылку Новый элемент и указать название документа.
Для дополнительной информации обращайтесь: тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 e-mail: company@sberbank-ast.ru
Файлы в структурированной форме, которые необходимо приложить по требованию Организатора
Файлы в структурированной форме, которые необходимо приложить по требованию Организатора
Наименование требования
Файлы для требования
Квалификация участника
Файлы для требования
Тип документа
Опыт участника процедуры закупки
Цена договора
Файлы для требования
Тип документа
Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
Файлы для требования
Тип документа
Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью документации по запросу предложений (Том
2), в соответствии с инструкциями, приведенными в документации по запросу предложений (раздел 4, Форма 2), в том числе содержащее: описание
участником в его заявке выполняемых работ и(или) оказываемых услуг (в том числе состав работ и(или) услуг и последовательность их выполнения,
технология выполнения работ и(или) услуг, сроки выполнения работ и(или) услуг); указание объема работ и(или) услуг или порядка его определения;
-информацию о дополнительных услугах, если таковые предлагаются участником
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей
цены заявки участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и
сроками выполнения работ/оказания услуг.
Файлы для требования
Тип документа
Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика.
В случае отсутствия в составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не
поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и
объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником закупки
субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики не планируются к привлечению.
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями
законодательства РФ о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков организаций атомной отрасли;
Файлы для требования
Тип документа
документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком)
самостоятельно.
не иметь ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, а также соответствовать требованиям, установленным на
основании постановлений и поручений Правительства Российской Федерации: участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных); участник закупки, его субподрядчики (соисполнители), изготовители, а также контролирующие указанные организации
физические и юридические лица не должны находиться в перечнях физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22
октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3
мая 2022 г. № 252»
Файлы для требования
Тип документа
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение о ненахождении участника закупки, его субподрядчиков
(соисполнителей), изготовителей, а также контролирующих указанные организации физических и юридических лиц в перечнях физических и юридических лиц,
в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №
1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» и постановлением Правительства Российской Федерации
от11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента
заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) участника закупки, его субподрядчиков
(соисполнителей), изготовителей по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации;
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или)
деятельность, которой приостановлена;
Файлы для требования
Тип документа
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического
лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста
имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки,
наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Файлы для требования
Тип документа
подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического
лица), об отсутствии в отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста
имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации
(для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
Отсутствие недоимки по налогам, сборам задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ: для российских участников – отсутствие у
участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, или
если участником закупки в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявок не принято
Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
Эта закупка не подходит? Воспользуйтесь поиском и найдите все тендеры по Вашей тематике
Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
Для оперативного и удобного получения информации подпишитесь на бесплатную рассылку анонсов тендеров
Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.
Полная информация по тендеру закрыта