Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Московская область / Оборудование / машиностроение / электротехника

17-10-2023

Выполнение работ по ремонту системы охранной сигнализации здания инв.№01010020 ФКУ "ЦОБХР МВД России" (#73579577)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Московская область
Город проведения закупки/тендера: Балашиха
Сумма контракта: 259 933 рублей
Организатор тендера: ФКУ "ЦОБХР МВД РОССИИ"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Объявление о закупке №100246204123100191
Номер 100246204123100191
Дата и время размещения закупки 16.10.2023 10:38
Дата и время окончания подачи предложений 17.10.2023 10:38
Информация о заказчике тендера
Наименование организации ФКУ "ЦОБХР МВД РОССИИ"
ИНН организации 5001010593
КПП организации 500101001
ФИО уполномоченного лица заказчика Слезнова Светлана Александровна
Адрес организации Российская Федерация, 143914, Московская обл, Балашиха г, Зона ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКАЯ, ВЛАДЕНИЕ 1
Адрес электронной почты заказчика cobhr@mvd.ru
Номер контактного телефона заказчика +7(495)524-74-54
Дополнительная контактная информация Джалиев Эренцен Владимирович 8-937-191-75-21
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) Выполнение работ по ремонту системы охранной сигнализации здания инв.№01010020 ФКУ "ЦОБХР МВД России"
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Этап рассмотрения предложений Да
Стартовая цена / максимальная цена, руб 259932.85
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты Отсроченная оплата
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке 10
Планируемая дата заключения контракта 24.10.2023
Срок действия контракта по 01.05.2024
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации. Предусмотрена возможность одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст.95 44-ФЗ
Дополнительные условия Оплата выполненных Подрядчиком работ производится по мере выполнения работ, в после предоставления Подрядчиком: - Счет (счет-фактуру); - Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2); - Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, не решенные Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. Стороны не вправе передавать свои права (обязательства) по Контракту третьей стороне, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Контрактом. При неисполнении Подрядчиком условий Контракта, направление претензий (требований, уведомлений) о взыскании задолженности в досудебном порядке осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента неисполнения Подрядчиком принятых обязательств. Рассмотрение претензий Подрядчиком и направление ответа в письменной форме осуществляется не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
Бюджет Федеральный ЛБО 2024 года
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 01.03.2024
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Закупка российских товаров Нет
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ Да
Форма контракта
Электронный контракт по форме ЕАТ с Приложением к контракту по форме Заказчика
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии Да
Наименование файла ТЗ выполнение работ по ремонту системы охранной сигнализации здания №01010020.pdf
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация по тендеру о доставке График поставки
Московская обл, г Балашиха, мкр Никольско-Архангельский, тер производственно-складская зона, влд 1
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
2 В иных случаях неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
3 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
4 В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафов. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта.
5 В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафов. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
6 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7 При нарушении обязательств Подрядчиком, повлекшее расторжение Контракта в одностороннем порядке (по вине Подрядчика), Подрядчик возмещает причиненные убытки, в случае закупки Заказчиком аналогичных работ у третьих лиц (контрагентов).
8 Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9 Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Контрактом.
10 Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном законодательством Российской Федерации порядке неустойки в доход федерального бюджета.
Спецификация
1 Наименование товара (работ, услуг) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ. Выполнение работ по ремонту системы охранной сигнализации
Дополнительное описание товара, работы, услуги В соответствии с техническим заданием
Страна происхождения
Количество 1 (УСЛ ЕД.)
Цена за ед. руб. 259932.85 (Не выше)
Стоимость, руб. 259932.85
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Расчётная цена
Метод расчета Проектно-сметный метод
 
Статус закупки: Подача предложений
Информация предоставлена на: 16.10.2023 11:10

Приложения

Локальный сметный расчет выполнение работ по ремонту системы охранной сигнализации здания №01010020.pdf
ТЗ выполнение работ по ремонту системы охранной сигнализации здания №01010020.pdf

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Выполнение работ по снятию прибора учета холодной воды и установке после поверки по адресу: Тверская область, г. Кувшиново, ул. Советская, д.27.
УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ И ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
Услуги по уборке служебных и иных помещений ОМВД России по Корочанскому району
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства Заказчика.
Приобретение ПЭТ бутылок объемом 5 л.

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

    • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.