|
||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130912/0611/375 | |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1309120611375 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод", Россия, 144001, Московская область, Электросталь, Карла Маркса, 12 | |
Контактное лицо: |
Гучек Наталия Викторовна Ведущий инженер тендерного бюро |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
901-MS-1253. Термопары, Трансформаторы, Щетки для машин электрических | |
Категория продукции: |
Агрегаты, узлы, детали и запасные части гибких производственных модулей прочих |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 337 815,82 руб. | |
Начальная цена предмета договора: | 337 815,82 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | Оплата 100.00 % в течении 10 дней с момента получения ТМЦ на склад покупателя (фиксируется уведомлением о поставке ТМЦ на склад покупателя) ; | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | склад покупателя г.Электросталь | |
Срок заключения договора после определения победителя: | 23.10.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 70 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон, Дата окончания поставки: 30.11.2013 | |
Дата публикации: | 12.09.2013 16:35 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 19.09.2013 12:00 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 09.10.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1196776" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников). 3. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. наличие опыта поставок/работ/услуг: должен иметь за последние 3 года завершенные договоры, сопоставимого характера и объема [поставки ЗИП импортного производства] на сумму не менее 50% от начальной максимальной цены договора, установленной в извещении и настоящей документации |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 3. Копию справки о перечне и объемах выполнения договоров за последние 3 года с указанием сроков выполнения данных договоров (год и месяц начала выполнения -год и месяц фактического окончания выполнения), наименования заказчика, описания договоров (объем и состав работ/услуг описание основных условий договора), суммы договора(ов),сведений о рекламациях по перечисленным договорам (раздел 5, Форма 4). |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1196776 | Скачать файл Извещение MS-1253 (38 Кб) | 12.09.2013 16:33 | |
2-1196776 | Скачать файл PDF файл для заполнения участиками (48 Кб) | 12.09.2013 16:33 | |
3-1196776 | Скачать файл Документация MS - 1253 (147 Кб) | 12.09.2013 16:33 | |
4-1196776 | Скачать файл проект договора факт у.е (142 Кб) | 12.09.2013 16:33 |