07-05-2015
Сумма контракта: 154 700 рублей
Поставка Запчасти для автотранспорта (#17460492)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Московская областьСумма контракта: 154 700 рублей
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Купить "Поставка «Запчасти для автотранспорта РЭС «Кировский» для филиала «Волго-Вятский» ОАО «Оборонэнерго». "
|
||
| Организатор процедуры: | Филиал "Волго-Вятский" ОАО «Оборонэнерго», Россия, 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.15 | |
| Заказчик: | Филиал "Волго-Вятский" | |
| Контактное лицо: |
Филиппова Анна Владимировна Ведущий инженер отдела обеспечения производства |
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | 34.30. Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Автомобильные двигатели, агрегаты, узлы и детали автомобилей Поставка «Запчасти для автотранспорта РЭС «Кировский» для филиала «Волго-Вятский» ОАО «Оборонэнерго». |
|
| Обеспечение заявки на участие: | Не требуется. | |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Обязательное применение ЭП: | Нет | |
| Цена за единицу: | 154 700,00 руб. | |
| Начальная цена предмета договора: | 154 700,00 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: | Заказчик производит предоплату в размере 20 % от цены Договора, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора, при условии получения оригинала счета. Заказчик осуществляет оплату по факту поставки партии товаров, в течение 20 (двадцати) банковских дней, после передачи Поставщиком поставленной партии Продукции по договору, при условии получения Покупателем оригинала счета, товарных накладных по форме ТОРГ-12, оригинала счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством РФ, составленных и выставленных только на бумажном носителе, а также документов, подтверждающих полномочия лица на подписание указанных документов от имени Поставщика (приказы, доверенности и т.д.), заверенных Поставщиком надлежащим образом (с надписью «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика). | |
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место:Поставка товара производится партиями по заявкам Заказчика по адресу: 610033, г. Киров, ул. Московская, д.121, тел. 8-922-902-54-34. Условия: согласно техническому заданию. Сроки: Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика с 1 июня до 31 декабря 2015 года. |
|
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика с 1 июня до 31 декабря 2015 года. | |
| Дата публикации: | 06.05.2015 11:50 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: |
Для настоящей закупки Заказчиком установлен критерий оценки: «Цена договора» Согласно приложения №3 "Критерии и методика оценки" настоящей закупочной документации". |
|
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 13.05.2015 12:00 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 01.07.2015 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 124178" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
Участник процедуры закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе: 3.1. Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 3.2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и (или) не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). 3.3. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 3.4. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки. 3.5. У Участника процедуры закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: | Согласно пункта 4.2 "Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника процедуры закупки установленным требованиям". | |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 15, 8831-272-52-77, info@vt.oen.su | |
| Председатель комиссии: | Маланов Е.В - Директор филиала | |
| Члены комиссии: |
Шишов А.И. - Главный инженер Степанов А.В. - Зам. директора по ТР и ОП Праводелова В.Ю. - Зам. директора по экономике и финансам Куманеев Б.В. - Зам. главного инженера |
|
| Комментарии: |
1. Данная процедура закупки не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура закупки также не
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура закупки не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 2. Данная процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «Оборонэнерго». НЕ допускается размещение учредительных документов (Устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельств и т.д.) в личном кабинете участника, все документы предоставляемые участником НАДЛЕЖИТ загружать непосредственно к самой процедуре. |
|
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 50 Мб каждый.
| № файла | Файл | Комментарий |
Подписан |
| 1-124178 | Скачать файл Закупочная документация с приложениями (347 Кб) | 06.05.2015 11:49 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Источник тендера:
только для подписчиков »
